Appel d'offres publicUrgent · J-2

Réaménagement du parking visiteurs de l’aéroport de Wallis Hihifo (Wallis-et-Futuna) – marché de travaux

COUR D'APPEL DE CAEN
Lieu d'exécution : Aéroport de Wallis Hihifo, 98600 Wallis, Wallis-et-Futuna
Remise des offres
Dans 2 jours
Durée
48 mois
Lots
1 lot
Dépôt des offres
www.marches-publics.gouv.fr
Plateforme de l’acheteur
Publication
Avis BOAMP

Le besoin

Rénovation et réaménagement du parking visiteurs de l’aéroport de Wallis Hihifo, incluant le phasage des travaux, la mise en conformité des voiries, l’installation d’un réseau d’assainissement et d’éclairage, le génie civil des réseaux secs et l’accompagnement du mobilier urbain et de la signalisation.

Lots (1)

LOT UNIQUE

Réaménagement du parking visiteurs de l’aéroport Hihifo (Wallis)

Rénovation et réaménagement du parking visiteurs incluant terrassements, voirie, assainissement, éclairage, réseaux secs, mobilier urbain et signalisation.

CPV 45223300-9CPV 45233200

L'acheteur

COUR D'APPEL DE CAEN

3 appels d'offres référencés sur les 12 derniers mois, dont 1 encore ouvert. Dernière publication : 30/08/2026.

Tous ses marchés

Marchés attribués depuis 2024

Marchés attribués
4
Montant attribué
883,8 k €
  • 2024874,6 k € · 2 marchés
  • 20250 € · 0 marché
  • 2026en cours9,1 k € · 2 marchés
  • Services · 4

Source : données essentielles de la commande publique (DECP), agrégées au niveau de l’organisme (SIREN).

Secteurs récurrents

  • Collectivites / Services publics1

Territoires cités

  • Calvados1
  • Manche1
  • Orne1

Répondre

Délai court : 3 jours avant la remise des offres, sur une fenêtre de réponse de 55 jours.

  1. Publication de l’avis

    Début de la consultation

  2. Dossier de consultation (DCE)

    Complet et disponible sur Semagora

    Disponible

  3. Remise des offres

    Dépôt sur www.marches-publics.gouv.fr

  4. Démarrage prévisionnel

    Non communiqué dans l’avis

    À venir

Pièces à fournir. Elles sont listées dans le règlement de consultation (RC) du dossier de consultation.

Avis officiel

Informations reprises de l'avis publié par l'acheteur. Les champs affichés dépendent de ce que la source rend disponible pour cette consultation.

Source
BOAMP
Référence source
26-84246
Avis publié sur
www.boamp.fr

Objet du marché

4 éléments
Intitulé
Transport de corps à visage découvert ou mis en bière dans le cadre des autopsies ou examens de corps prescrits par les autorités judiciaires
Description officielle
Transports de corps à visage découvert dans le cadre des autopsies ou de tout examen prescrits par les autorités judiciaires du ressort de la cour d'appel de Caen
Acheteur
COUR D'APPEL DE CAEN
Lieu d’exécution
Département 14

Procédure

9 éléments
Nature
Avis de marché
Famille
Marchés européens
Procédure
Procédure Ouverte
Type de marché
Services
Descripteurs
Articles funéraires, cercueil, Transport
CPV principal
98370000
CPV complémentaires
98370000
Critères d’attribution
sociaux, environnementaux
Langue de l’avis
FRA

Calendrier et montant

6 éléments
Publication
Date limite
Heure limite
17 h 00
Durée
48 mois
Fin de diffusion
Montant ou plafond
45 000 EUR

Lots

1 élément
LOT-0001
LOT 1 - TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN · Compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Coutances · CPV 98370000 · Montant 45 000 EUR

Modalités et références

2 éléments
Dépôt des offres
www.marches-publics.gouv.fr
Départements de diffusion
14, 50, 61, 76

Voies de recours

1 élément
Recours
délai de recours contractuel 2 mois à compter du lendemain de la publication ou de la notification de la décision contestée.

Continuer la recherche

Marchés similaires ouverts · CPV 45223300-9

Consultations d’autres acheteurs dans le même secteur, encore ouvertes à la réponse.

Appel d'offres public

Expiré

Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment « poste de garde », l'aménagement des voiries et réseaux divers, et la création d'un pont bascule, Terminal Portuaire de Blainville-sur-Orne

Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI)
France 71221000
Budget estimé

<= 480 000 €

PlafondHT

Date Limite

21/10/2026

Appel d'offres public

URGENT
Nouveau

Réhabilitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C (BU) et D (Droit) – Université de Caen Normandie (Campus 1)

Etablissements et organismes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
France 45454000
Budget estimé

Montant à confirmer

Date Limite

23/10/2026

Appel d'offres public

URGENT
Nouveau

Achat d’équipements modulaires NEP – opérationalité et formation (opportunité NEP, Caen)

Etablissements et organismes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
France 42990000
Budget estimé

<= 300 000 €

PlafondHT

Date Limite

26/10/2026

Appel d'offres public

Nouveau

CONTROLE DE STABILITE MECANIQUE DES MATS D'ECLAIRAGE PUBLIC ET POTENCES DE SIGNALISATION LUMINEUSE - 2026

SDEC Energie
Département 14 CPV 45223300-9

Budget estimé

Budget non spécifié

Date Limite

19/11/2026

Comment ce marché est classé : secteur et codes CPV

Cette consultation est rattachée au secteur CPV 45223300-9, à partir de l'avis, du résumé et des lots. Les codes CPV classent les prestations dans les avis officiels et servent à rapprocher ce marché d'autres appels d'offres comparables.

CPV détectés sur les lots
45223300-945233200

Veille Semagora

Suivez les prochains appels d’offres de COUR D'APPEL DE CAEN

Semagora vous aide à filtrer les marchés publics publiés par COUR D'APPEL DE CAEN, suivre les échéances et prioriser les consultations vraiment utiles pour votre activité. Après la création de votre profil, retrouvez cette page pour poursuivre votre recherche.