Rénovation de l'Espace Nautique du Grand Chalon (hors lots 6 et 7).
- Remise des offres
- Consultation clôturée
- Durée
- 17 mois
- Lots
- 1 lot
- Dépôt des offres
- marches.ternum-bfc.fr
- Plateforme de l’acheteur
- Publication
- Avis BOAMP
Le besoin
Projet visant la mise en œuvre des travaux de rénovation et de conformité ATEX autour du dépôt du Grand Chalon, incluant le dépoussiérage et l'élimination de matériel ancien, la remise à niveau électrique certifiée ATEX, l'installation d'un système de détection de gaz, les asservissements et la signalisation ATEX, le remplacement de grilles de ventilation et les mesures associées de sécurité et insertion par l'activité économique; le marché est décomposé en 17 lots, avec des prestations supplémentaires possibles et une exécution sur site à Chalon-sur-Saône; durée prévisionnelle totale de 4 mois.
Lots (1)
LOT 1 : échafaudages
Échafaudages et prestations liées, y compris éventuelles prestations supplémentaires (PSE) associées.
L'acheteur
Le Grand Chalon
20 appels d'offres référencés sur les 12 derniers mois, dont 2 encore ouverts. Dernière publication : 25/09/2026.
Marchés attribués depuis 2024
- Marchés attribués
- 241
- Montant attribué
- 40,6 M €
- 202422,7 M € · 133 marchés
- 20255,2 M € · 76 marchés
- 2026en cours12,6 M € · 32 marchés
- Services · 120
- Travaux · 78
- Fournitures · 43
Source : données essentielles de la commande publique (DECP), agrégées au niveau de l’organisme (SIREN).
Secteurs récurrents
- Travaux / BTP8
- Logiciels / SaaS6
- Environnement / Espaces verts / Proprete4
Territoires cités
- Dijon1
- Saône-et-Loire1
Toute l’activité d’achat
Détail des marchés attribués, catégories d’achats et évolution sur trois ans sur la page de l’acheteur.
Répondre
Consultation clôturée depuis 12 jours.
Publication de l’avis
Début de la consultation
Dossier de consultation (DCE)
Complet et disponible sur Semagora
Disponible
Remise des offres
Dépôt sur marches.ternum-bfc.fr
Démarrage prévisionnel
Non communiqué dans l’avis
À venir
Pièces à fournir. Elles sont listées dans le règlement de consultation (RC) du dossier de consultation.
Avis officiel
Informations reprises de l'avis publié par l'acheteur. Les champs affichés dépendent de ce que la source rend disponible pour cette consultation.
- Source
- BOAMP
- Référence source
- 26-77979
- Avis publié sur
- www.boamp.fr
Objet du marché
4 éléments
- Intitulé
- Rénovation de l'Espace Nautique du Grand Chalon (hors lots 6 et 7).
- Description officielle
- Rénovation de l'Espace Nautique du Grand Chalon (hors lots 6 et 7). La présente procédure fait suite à une première procédure déclarée sans suite pour motif d'intérêt général en application de l'article R2185-1 du code de la Commande Publique (référence de l'avis initial : Avis n°26-25977 publié au BOAMP et avis n° 180295-2026 publié au JOUE le 16/03/2026). - Le marché global est décomposé en 17 lots. Le présent avis d'appel public à la concurrence ne concerne pas les lots 6 et 7 traités dans le cadre d'une consultation distincte passée en procédure adaptée en application des articles L2123-1-3° et R.2123- 1-2° du code de la commande publique. - Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots. - En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (sauf lot 16). - Le marché débute à compter de sa notification et se termine à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution du marché est de 17 mois dont 2 mois de période de préparation de chantier. - Le lot n°5 comporte une variante imposée et les variantes sont autorisées pour tous les lots. Les modalités de leur présentation sont indiquées dans les documents de la consultation. - Les lots 1, 3, 5, 10, 11, 13, 16 et 17 font l'objet de prestations supplémentaires éventuelles avec chiffrage obligatoire. - A l'exception des lots 1 et 2, il sera appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte, une retenue de garantie de 5 % (3 % si le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R2151-13 du code de la commande publique). Cette retenue pourra être remplacée par une garantie à première demande. - Pour les lots n° 3, 4, 10 et 11, en cas de versement d'une avance, celle-ci ne pourra être versée qu'après la constitution, par le titulaire, d'une garantie à première demande couvrant la totalité de l'avance.
- Acheteur
- Le Grand Chalon
- Lieu d’exécution
- Département 71
Procédure
9 éléments
- Nature
- Avis de marché
- Famille
- Marchés européens
- Procédure
- Procédure Ouverte
- Type de marché
- Travaux
- Descripteurs
- Métallerie, Peinture (travaux), Plâtrerie, Plomberie (travaux), Charpente, Electricité (travaux), Photovoltaïque, Voirie et réseaux divers, Chauffage (travaux), Echafaudage, Gros oeuvre
- CPV principal
- 45000000
- CPV complémentaires
- 45000000, 45262100, 45100000, 45111100, 45223220, 45260000, 45261100, 45400000
- Critères d’attribution
- price, quality, sociaux, environnementaux
- Langue de l’avis
- FRA
Calendrier et montant
6 éléments
- Publication
- Date limite
- Heure limite
- 12 h 00
- Durée
- 17 mois
- Fin de diffusion
- Montant ou plafond
- 8 499 348 EUR
Lots
1 élément
- LOT-0001
- Lot n°1 : échafaudages · 2. Valeur technique : 40% - appréciée au regard des sous et sous-sous-critères suivants : 2.1: Moyens humains et matériels affectés à l’opération : 25 % - 2.1.1 : Pertinence des moyens humains mis en place dans le cadre des travaux d’exécution : 30% - 2.1.2 : Pertinence de l’organisation fonctionnelle des services et des personnes mobilisées spécifiquement pour l’opération affectés à la gestion administrative et aux études d’exécution : 20% - 2.1.3 : Pertinence des moyens de gestion, humain, informatique et matériels de la synthèse architecturale, structurelle et fluide : 50% 2.2 : Analyse technique et méthodologique : 40 % - 2.2.1 : Pertinence des procédés méthodologiques envisagés en adéquation avec les différents espaces du site 80% - 2.2 2 : Pertinence des produits et équipements proposés jugée sur la base des fiches techniques demandées : 20% 2.3 : Maitrise et optimisation des délais : 25 % - 2.3.1 : Pertinence et adéquation de l’analyse du planning fournis dans le DCE et des propositions organisationnelles : 70% - 2.3.2 : Pertinence des moyens mis en œuvre pour la gestion des retards : 30% 2.4 : Valeur environnementale : 10% - 2.4.1 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour le traitement des déchets, de la phase d’approvisionnement à la réception : 50% - 2.4.2 : Pertinence des mesures mises en œuvre pour garantir la maîtrise des risques et nuisances en phase chantier : 50% · CPV 45262100, 45100000, 45111100, 45223220 · Montant 189 834 EUR
Modalités et références
2 éléments
- Dépôt des offres
- marches.ternum-bfc.fr
- Départements de diffusion
- 71
Voies de recours
1 élément
- Recours
- - Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'assas - BP 61616 - 21016 - Dijon Cedex Tel : +33 380739100 / courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr Adresse internet : http://dijon.tribunal-administratif.fr/ - Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Référé pré-contractuel conformément aux articles L551-1 et suivant du Code de Justice Administrative et R551-1 et suivants du Code de Justice Administrative depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du contrat. Référé contractuel conformément aux articles L551-13 et suivants du Code de Justice Administrative et R551-7 et suivants du Code de Justice Administrative. La juridiction peut être saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publicité de l'avis attribution. Recours dit "Tarn et Garonne" conformément à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 04/04/2014 (n°358994) dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité informant à la fois de la conclusion du contrat et des modalités de sa consultation.
Continuer la recherche
Marchés similaires ouverts · Travaux / BTP
Consultations d’autres acheteurs dans le même secteur, encore ouvertes à la réponse.
Appel d'offres public
Prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’animation régionale du réseau du service public de la rénovation de l’habitat
Budget estimé
Budget non spécifié
Date Limite
20/11/2026
Appel d'offres public
PRESTATIONS DE CONTROLEUR TECHNIQUE – Ville de Mâcon (71)
<= 800 000 €
Date Limite
27/11/2026
Appel d'offres public
Construction d'un gite de groupe à La Racineuse (71310)
Budget estimé
Budget non spécifié
Date Limite
25/11/2026
Appel d'offres public
Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de l'opération de travaux relative à la réhabilitation du bâtiment Carsat à Autun (71400), situé au 34 rue de Parpas.
Budget estimé
Budget non spécifié
Date Limite
24/11/2026
Autres consultations de Le Grand Chalon
2 consultations ouvertes chez cet acheteur.
- Transport des ordures ménagères résiduelles du Grand Chalon – accord-cadre mono-attributaire
- Transport des ordures ménagères résiduelles du Grand Chalon
Explorer par acheteur, secteur et localité
Comment ce marché est classé : secteur et codes CPV
Cette consultation est rattachée au secteur Travaux / BTP, à partir de l'avis, du résumé et des lots. Les codes CPV classent les prestations dans les avis officiels et servent à rapprocher ce marché d'autres appels d'offres comparables.
- Familles CPV du secteur
- CPV 43CPV 44CPV 45
- CPV détectés sur les lots
- 45262100
Veille Semagora
Recevez les prochains appels d’offres Travaux / BTP
Semagora vous aide à filtrer les marchés publics dans le secteur Travaux / BTP, suivre les échéances et prioriser les consultations vraiment utiles pour votre activité. Après la création de votre profil, retrouvez cette page pour poursuivre votre recherche.