Appel d'Offre PublicExpiréSource: TED

ACCORD CADRE RELATIF A LA POSE DE SYSTEMES DE SECURISATION ET D'OCCULTATION DU PATRIMOINE DE LMH - Lot complémentaire pour la DDP

Lille Métropole Habitat
Tourcoing (59)
Source officielle : TED

Budget Estimé

Budget non spécifié

Date Limite de réponse

09/07/2026

Informations clés

Acheteur
Lille Métropole Habitat
Lieu
Tourcoing (59)
Budget
Budget non spécifié
Date limite
Publication
Source
TED

Contexte de qualification

Acheteur, échéance, secteur et lots

Échéance clôturée

La consultation est clôturée depuis 8 jours. La fiche reste utile pour qualifier l'acheteur, les lots et les marchés similaires.

  • Publication : 11/06/2026
  • Échéance : 09/07/2026
  • Début prévisionnel : 09/08/2026
  • Fenêtre de réponse : 28 jours

Profil acheteur

Lille Métropole Habitat a publié 21 appels d'offres référencés sur les 12 derniers mois, dont 1 consultation encore ouverte.

  • Dernière publication : 13/07/2026
  • Secteurs récurrents : Travaux / BTP, Etudes / Ingenierie et Maitrise d oeuvre
  • Territoires cités : Tourcoing

Secteur de rattachement

Cette fiche est rattachée au secteur Travaux / BTP, à partir des signaux disponibles dans l'avis, le résumé et les lots.

  • Familles CPV : 43, 44 et 45

Maillage public

Acheteurs, secteurs et localités proches

Poursuivez la veille par les pages publiques les plus liées à ce périmètre : acheteurs récurrents, familles de marchés et territoires associés.

Acheteurs actifs

Secteurs proches

Localités proches

Acheteur public

À propos de cet acheteur

Lille Métropole Habitat a publié 21 appels d'offres référencés sur les 12 derniers mois, dont 1 encore ouvert. Dernière publication détectée : 13/07/2026.

Secteurs récurrents

  • Travaux / BTP16
  • Etudes / Ingenierie9
  • Maitrise d oeuvre9

Territoires cités

  • Tourcoing1
Marchés publics de Lille Métropole HabitatAppels d'offres Travaux / BTPMarchés publics Hauts-de-FranceMarchés publics NordMarchés publics Tourcoing

Intelligence acheteur

Consultez l'activité d'achat de cet organisme

Retrouvez ses marchés attribués sur trois ans et les types d'achats observés avant de poursuivre votre qualification.

Voir la page acheteur

AO clôturé

La réponse à cette consultation n'est plus possible.

La date limite est passée depuis le 09/07/2026. Cette fiche reste disponible temporairement pour comprendre le besoin, identifier l'acheteur et accéder à des marchés similaires encore actifs.

Voir des marchés similairesSource officielle

Source officielle

Provenance et repères de l'avis

Les éléments affichés dépendent de ce que la source officielle rend exploitable pour cette consultation. Les domaines sont indiqués comme référence, sans lien sortant.

Source
TED
Référence source
7be08861-ac9e-4817-a025-6cfd7691e534
Plateforme détectée
ted.europa.eu
Acheteur
Lille Métropole Habitat
Lieu
Tourcoing (59)
Publication
Date limite
Référence TED
00405260-2026
Plateforme détectée
ted.europa.eu
Acheteur
Lille Métropole Habitat
Date limite
Lots détectés
1

Objet du marché

Intitulé
ACCORD CADRE RELATIF A LA POSE DE SYSTEMES DE SECURISATION ET D'OCCULTATION DU PATRIMOINE DE LMH - Lot complémentaire pour la DDP
Description officielle
Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille
Lieu d’exécution
Tourcoing

Acheteur

Nom
Lille Métropole Habitat
Site acheteur
www.lmh.fr
Profil acheteur
www.marches-publics.info
Identifiant acheteur
F4DD91C3-D987-388F-C9DA3900EC89E694

Procédure

Type de procédure
open
Nature du marché
services
CPV principal
cpv
CPV complémentaires
79710000, 45233292, 45421131
Langue de l’avis
FRA
Secteur Semagora
45421131

Calendrier et montant

Publication
Date limite
Heure limite
12:00:00+02:00
Début prévisionnel
Durée mentionnée
4 MONTH

Références

Identifiant consultation
c4276765-ce14-4064-8503-87bf1580a098
Modalités de réponse
www.marches-publics.info

Lots détectés

LOT-0000
ACCORD CADRE RELATIF A LA POSE DE SYSTEMES DE SECURISATION ET D'OCCULTATION DU PATRIMOINE DE LMH - Lot complémentaire pour la DDP · Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille · CPV 79710000, 45233292, 45421131

Documents et accès

Domaine officiel
ted.europa.eu
Profil acheteur
www.marches-publics.info

Résumé de la consultation

Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre de services mono-attributaires à bons de commande, avec un montant maximum de 400 000 euro(s) HT Structure Unique Lieu d'exécution Tout le patrimoine de LMH Durée A compter de la notification jusqu'au 30 juin 2027 Nature des prix Unitaires Variation des prix Prix ferme Clause sociale Non Clause environnementale Non Pénalités de retard Oui (se référer au CCAP)

Secteur et CPV

Secteur et codes CPV expliqués

Cette consultation est rattachée au secteur Travaux / BTP. Les codes CPV servent à classer les prestations dans les avis officiels et à rapprocher ce marché d'autres appels d'offres comparables.

Familles CPV du secteur

CPV 43CPV 44CPV 45
Voir les appels d'offres Travaux / BTP

Attendus Clés

Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre de services mono-attributaires à bons de commande, avec un montant maximum de 400 000 euro(s) HT Structure Unique Lieu d'exécution Tout le patrimoine de LMH Durée A compter de la notification jusqu'au 30 juin 2027 Nature des prix Unitaires Variation des prix Prix ferme Clause sociale Non Clause environnementale Non Pénalités de retard Oui (se référer au CCAP)

Délais

Délais et contexte de réponse

Statut
Clôturé
Publication
11/06/2026
Date limite
09/07/2026
Depuis la clôture
8 jours
Fenêtre de réponse
28 jours

Dossier Administratif

Pièces à préparer impérativement :

✓
DUME ou DC1/DC2
✓
Déclaration sur l'honneur
✓
Attestations fiscales et sociales
✓
Références clients similaires

💡 Astuce : Préparez ces documents en amont pour gagner du temps lors de vos réponses.

AO similaires

Appels d'offres similaires

Ces consultations sont rapprochées par acheteur public, secteur ou territoire, et restent ouvertes à la réponse.

Appel d'Offre Public

Nouveau

Accord-cadre mixte pour l’acquisition, la maintenance et la télésurveillance des systèmes d’alarme et de caméras des sites LMH (Lot 1: Alarmes et caméras; Lot 2: Télésurveillance et levée de doute)

Lille Métropole Habitat
Tourcoing 79714000
Budget IA

<= 140 000 €

PlafondHT

Date Limite

20/08/2026

Appel d'Offre Public

Expiré

Construction de deux logements de service à Mahina (dont démolition d’un logement existant) – Relance

Ministère de l'Intérieur
France Travaux / BTP

Budget estimé

Budget non spécifié

Date Limite

17/07/2026

Appel d'Offre Public

URGENT
Nouveau

TRAVAUX DE RESTAURATION HYDRAULIQUE DU LIT DE LA LOIRE - Communes de FONDETTES, TOURS et SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37)

Ministère de l'Intérieur
France Travaux / BTP

Budget estimé

Budget non spécifié

Date Limite

19/07/2026

Appel d'Offre Public

URGENT
Nouveau

Travaux de désimperméabilisation de la cour intérieure de l’IUT Hubert Curien (Epinal)

Etablissements et organismes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
France Travaux / BTP

Budget estimé

Budget non spécifié

Date Limite

20/07/2026

Appel d'Offre Public

URGENT
Nouveau

TRAVAUX DE RESTAURATION DES FAÇADES DE LA GRAVE

Etablissements de Santé et Médico-sociaux
France Travaux / BTP

Budget estimé

Budget non spécifié

Date Limite

20/07/2026

Appel d'Offre Public

URGENT
Nouveau

Rénovation de la partie basse de l’accueil du public – Préfecture de la Haute-Vienne (Limoges)

Ministère de l'Intérieur
France Travaux / BTP

Budget estimé

Budget non spécifié

Date Limite

20/07/2026

Semagora vous aide à structurer votre veille et à repérer les appels d'offres adaptés à votre activité.