Calendrier de réponse
La consultation reste ouverte avec 24 jours avant l'échéance annoncée.
- Publication : 24/06/2026
- Échéance : 19/07/2026
- Fenêtre de réponse : 26 jours
Appel d'Offre PublicSource: TED
Lot 3 – Travaux d’espaces verts (programme de travaux – rue de l’Enclos du Port)
VILLE DE LORIENT
Lorient (56)
Lieu d'exécution : Rue de l’Enclos du Port, Lorient (56100), France
Source officielle : TED
Budget Estimé
Budget non spécifié
Date Limite de réponse
19/07/2026
Informations clés
- Acheteur
- VILLE DE LORIENT
- Lieu
- Lorient (56)
- Budget
- Budget non spécifié
- Date limite
- Publication
- Source
- TED
Contexte de qualification
Acheteur, échéance, secteur et lots
Profil acheteur
VILLE DE LORIENT a publié 9 appels d'offres référencés sur les 12 derniers mois, dont 4 consultations encore ouvertes.
- Dernière publication : 25/06/2026
- Secteurs récurrents : Travaux / BTP, Environnement / Espaces verts / Proprete et Espaces verts
- Territoires cités : Lorient
Secteur de rattachement
Cette fiche est rattachée au secteur Travaux / BTP, à partir des signaux disponibles dans l'avis, le résumé et les lots.
- Familles CPV : 43, 44 et 45
- Codes CPV de lots : 45112710
Lot à qualifier
Le marché comporte un lot identifié, à comparer avec le besoin, le lieu d'exécution et les pièces du dossier.
- Lots visibles : LOT 3 Travaux d'espaces verts
- Codes CPV : 45112710
Maillage public
Acheteurs, secteurs et localités proches
Poursuivez la veille par les pages publiques les plus liées à ce périmètre : acheteurs récurrents, familles de marchés et territoires associés.
Acheteur public
À propos de cet acheteur
VILLE DE LORIENT a publié 9 appels d'offres référencés sur les 12 derniers mois, dont 4 encore ouverts. Dernière publication détectée : 25/06/2026.
Secteurs récurrents
- Travaux / BTP5
- Environnement / Espaces verts / Proprete2
- Espaces verts2
Territoires cités
- Lorient4
Source officielle
Provenance et repères de l'avis
Les éléments affichés dépendent de ce que la source officielle rend exploitable pour cette consultation. Les domaines sont indiqués comme référence, sans lien sortant.
- Source
- TED
- Référence source
- 494bf07d-879f-4be4-9083-f893f089b262
- Plateforme détectée
- ted.europa.eu
- Acheteur
- VILLE DE LORIENT
- Lieu
- Lorient (56)
- Publication
- Date limite
- Référence TED
- 00438849-2026
- Plateforme détectée
- ted.europa.eu
- Acheteur
- VILLE DE LORIENT
- Date limite
- Lots détectés
- 1
Objet du marché
- Intitulé
- LOT 3 Travaux d'espaces verts
- Description officielle
- Le marché est passé en procédure adaptée conformément aux dispositions de l’article L.2123-1 du code de la commande publique. Les prestations sont réparties en 3 lots. Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. Le marché peut être attribué à une entreprise ou à un groupement d’entreprises. Variantes : La réponse à l’offre de base est obligatoire. Variante proposée lot 1 : Les candidats pourront faire une proposition pour la variante suivante : Enrobés biosourcés : Remplacement de matériaux en enrobés traditionnels par des enrobés biosourcés. Action d’insertion par l’économie et l’emploi : Le marché comporte dans le cadre de son exécution une clause d’insertion sociale obligatoire sur la durée totale du marché, avec a minima un volume d’heures de travail d’une durée totale de 455h. Durée du contrat - délai d'exécution : La durée du marché débute à la date de notification du marché jusqu’au parfait achèvement des Travaux. Concernant le lot 3 spécifiquement, le marché ne prendra fin qu’au terme de la garantie de reprise sur les végétaux et du parfait achèvement des travaux. Le délai global estimatif prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 9 mois dont deux mois de préparation de chantier. Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prix sont révisables à chaque demande d’acompte conformément aux dispositions du CCAP. délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Pièces de la candidature : Voir article 5.1.1 du règlement de consultation. Attribution des marchés : Prix des prestations (sur la base du DQE) 60 % - Valeur technique (Sur la base du cadre de réponse) 40%. Négociation éventuelle : Une négociation pourra être organisée si nécessaire. Visite : Une visite sur site est libre.
- Lieu d’exécution
- LORIENT
Acheteur
- Nom
- VILLE DE LORIENT
- Profil acheteur
- marches.megalis.bretagne.bzh
- Identifiant acheteur
- 21560121200016
Procédure
- Type de procédure
- oth-single
- Nature du marché
- works
- CPV principal
- cpv
- CPV complémentaires
- 45233200, 45316110, 45112710
- Langue de l’avis
- FRA
- Secteur Semagora
- 45112710
Calendrier et montant
- Publication
- Date limite
- Heure limite
- 16:00:00+01:00
- Durée mentionnée
- 6 MONTH
Références
- Identifiant consultation
- 61abd48f-baa0-4f83-80bf-f3b37d670b52
- Modalités de réponse
- marches.megalis.bretagne.bzh
Lots détectés
- LOT-0001
- buyer-categories · Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes – 3 Contour de la Motte – CS44416 – 35044 Rennes Cedex – Tél : 02 23 21 28 28. · CPV 45233200, 45316110, 45112710
Documents et accès
- Domaine officiel
- ted.europa.eu
- Profil acheteur
- marches.megalis.bretagne.bzh
Résumé de la consultation
Marché de travaux (procédure adaptée) pour la réalisation du lot 3 « Travaux d’espaces verts » dans le cadre d’un programme de travaux à Lorient (rue de l’Enclos du Port), avec une exécution s’étendant jusqu’à la garantie de reprise sur les végétaux et le parfait achèvement des travaux.
Lots (1)
LOT-0003
LOT 3 Travaux d'espaces verts
Travaux du lot 3 relatifs aux espaces verts, dans le cadre du programme de travaux situé rue de l’Enclos du Port à Lorient. Le marché du lot 3 prend fin au terme de la garantie de reprise sur les végétaux et du parfait achèvement des travaux.
CPV 45112710
Secteur et CPV
Secteur et codes CPV expliqués
Cette consultation est rattachée au secteur Travaux / BTP. Les codes CPV servent à classer les prestations dans les avis officiels et à rapprocher ce marché d'autres appels d'offres comparables.
Familles CPV du secteur
CPV 43CPV 44CPV 45
CPV détectés sur les lots
45112710
Attendus Clés
LOT 3 Travaux d'espaces verts
Délais
Délais et contexte de réponse
- Statut
- Ouvert
- Publication
- 24/06/2026
- Date limite
- 19/07/2026
- Temps restant
- 24 jours
- Fenêtre de réponse
- 26 jours
Dossier Administratif
Pièces à préparer impérativement :
✓
DUME ou DC1/DC2✓
Déclaration sur l'honneur✓
Attestations fiscales et sociales✓
Références clients similaires💡 Astuce : Préparez ces documents en amont pour gagner du temps lors de vos réponses.
AO similaires
Appels d'offres similaires
Ces consultations sont rapprochées par acheteur public, secteur ou territoire, et restent ouvertes à la réponse.
Appel d'Offre Public
Nouveau
REAMENAGEMENT DES HALLES DE MERVILLE - PEINTURE
VILLE DE LORIENT
LORIENT 45442100
Budget estimé
Budget non spécifié
Date Limite
28/07/2026
Appel d'Offre Public
Nouveau
Matériel électrique source et matériel pour le bâtiment
VILLE DE LORIENT
LORIENT 31600000
Budget estimé
Budget non spécifié
Date Limite
20/09/2026
Appel d'Offre Public
Nouveau
Cyber risques
VILLE DE LORIENT
LORIENT 66510000
Budget estimé
Budget non spécifié
Date Limite
30/07/2026
Appel d'Offre Public
Nouveau
Opération de travaux toiture St-Flour
Ministère de la Transition Écologique, Ministère de la Cohésion des Territoires, Ministère de la Mer
France Travaux / BTP
Budget estimé
Budget non spécifié
Date Limite
Date non spécifiée
Appel d'Offre Public
Nouveau
Travaux d’aménagement de la plateforme de recherche Onco-Phéno-Screen sur le campus des Cordeliers situé au 15 rue de l’Ecole de Médecine – 75006 PARIS
Etablissements et organismes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
France Travaux / BTP
Budget estimé
Budget non spécifié
Date Limite
Date non spécifiée
Appel d'Offre Public
Nouveau
RN79 - La Fourche Col des Vaux - Désamiantage et démolition de 2 bâtiments agricoles à Verosvres et d’une maison à Blanzy
Ministère de la Transition Écologique, Ministère de la Cohésion des Territoires, Ministère de la Mer
France Travaux / BTP
Budget estimé
Budget non spécifié
Date Limite
Date non spécifiée
Semagora vous aide à structurer votre veille et à repérer les appels d'offres adaptés à votre activité.