Relance Marché de Travaux de déconstruction, désamiantage et économie circulaire du bâtiment B - cité Gaston Roulaud à Drancy (93700)
- Remise des offres
- Dans 31 jours
- Montant
- 5 393 150 €
- Exact · HT
- Durée
- 190 DAY
- Lots
- 1 lot
- Dépôt des offres
- www.achatpublic.com
- Plateforme de l’acheteur
- Publication
- Avis TED
Le besoin
Marché de travaux visant la démolition du bâtiment B, le désamiantage et l’intégration d’un volet économie circulaire (réemploi et recyclage des matériaux in situ/ex situ) dans le cadre du renouvellement urbain de la cité Gaston Roulaud à Drancy, avec désenclavement et requalification urbaine de 5 hectares.
Lots (1)
Démolition du bâtiment B et désamiantage – cité Gaston Roulaud (Drancy)
Travaux de démolition du bâtiment B, désamiantage et mise en œuvre d'une approche économie circulaire incluant réemploi et recyclage des matériaux in situ/ex situ dans le cadre du renouvellement urbain.
L'acheteur
SEM Drancy Demain
14 appels d'offres référencés sur les 12 derniers mois, dont 4 encore ouverts. Dernière publication : 02/10/2026.
Secteurs récurrents
- Travaux / BTP9
- Collectivites / Services publics6
- Maintenance5
Territoires cités
- Drancy2
- Seine-Saint-Denis2
Répondre
Consultation ouverte : 31 jours avant la remise des offres, sur une fenêtre de réponse de 32 jours.
Publication de l’avis
Début de la consultation
Dossier de consultation (DCE)
À récupérer sur la plateforme de l’acheteur
Source officielle
Remise des offres
Dépôt sur www.achatpublic.com
Démarrage prévisionnel
Non communiqué dans l’avis
À venir
Attendus de l’acheteur
- Ce présent marché s'inscrit dans le cadre du projet de renouvellement urbain de la cité « Gaston Roulaud » qui prévoit le désenclavement et la requalification urbaine de 5 hectares de terrain.
Pièces à fournir. Elles sont listées dans le règlement de consultation (RC) du dossier de consultation.
Avis officiel
Informations reprises de l'avis publié par l'acheteur. Les champs affichés dépendent de ce que la source rend disponible pour cette consultation.
- Source
- TED
- Référence source
- a78f0f0d-e606-43c4-be05-aefeba65b97e
- Avis publié sur
- ted.europa.eu
Objet du marché
3 éléments
- Intitulé
- Relance Marché de Travaux de déconstruction, désamiantage et économie circulaire du bâtiment B – cité Gaston ROULAUD à Drancy (93700)
- Description officielle
- Les qualifications professionnelles particulières requises ou spécialité demandée au prestataire : Qualibat 1113 Démolition - Déconstruction (technicité supérieure) : démolition ou déconstruction partielle ou totale présentant des difficultés de réalisation et nécessitant des études structurelles spécifiques et dispositions particulières ; Qualibat 1142 Démolition par carottage ou sciage (technique confirmée) : création d'ouvertures ou démolition de constructions par carottage ou sciage ; Qualibat 1552 Traitement de l'amiante ou équivalent AFAQ-AFNOR ou GLOBAL : Conception et réalisation par des personnes dûment qualifiés et formés, des travaux de retrait de matériaux et produit contenant de l'amiante. L'activité de traitement de l'amiante concerne les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant. Ces travaux ne peuvent être réalisés règlementairement que par des entreprises titulaires de la certification amiante dont les modalités d'attribution et de suivi sont fixées respectivement par les normes NF X 46-010 et NF X 46-011 et l'arrêté interministériel du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises (JO du 02 février 2013). Afin d'apprécier la nature des prestations à réaliser, le candidat doit effectuer une visite obligatoire du site. Pour ce faire, il prendra rendez-vous auprès du Chargée d'Opération : CHARGEE D'OPERATION : Mme LYDIE MARCHETTO Mail : lydie-marchetto@drancydemain.fr Un créneau est proposé : Mardi 30 juin 2026 à 14h00. Lieu du rendez-vous : 45 rue Fernand Péna À l'issue de cette visite un bon de visite remis en annexe du présent document devra être daté et signé (voir ci-joint le récépissé à compléter). Cette attestation devra être obligatoirement jointe à l'offre. Les informations relatives à cette visite sont disponibles auprès du Responsable d'opérations. En l'absence de remise du bon dûment complété, votre offre sera déclarée irrégulière conformément à l'article L.2152-2 du Code de la Commande Publique.
- Lieu d’exécution
- Drancy (93700)
Acheteur
4 éléments
- Nom
- SEM Drancy Demain
- Site acheteur
- montreuil.tribunal-administratif.fr
- Profil acheteur
- www.achatpublic.com
- Identifiant acheteur
- 27930006500029
Procédure
5 éléments
- Type de procédure
- open
- Nature du marché
- works
- CPV principal
- cpv
- CPV complémentaires
- 45111100, 45262660
- Langue de l’avis
- FRA
Calendrier et montant
5 éléments
- Publication
- Date limite
- Heure limite
- 12 h 00
- Durée
- 190 DAY
- Montant ou plafond
- 5 393 150 EUR
Références
2 éléments
- Identifiant consultation
- b51a9a1e-a200-4668-a711-b49e4af30468
- Dépôt des offres
- www.achatpublic.com
Lots
1 élément
- LOT-0001
- Relance Marché de Travaux de déconstruction, désamiantage et économie circulaire du bâtiment B – cité Gaston ROULAUD à Drancy (93700) · Ce présent marché s'inscrit dans le cadre du projet de renouvellement urbain de la cité « Gaston Roulaud » qui prévoit le désenclavement et la requalification urbaine de 5 hectares de terrain. · CPV 45111100, 45262660 · Montant 0 EUR
Documents et accès
1 élément
- Profil acheteur
- www.achatpublic.com
Continuer la recherche
Marchés similaires ouverts · Travaux / BTP
Consultations d’autres acheteurs dans le même secteur, encore ouvertes à la réponse.
Appel d'offres public
SOUSCRIPTION D'UNE ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D'UN ESPACE CULTUREL
Budget estimé
Budget non spécifié
Date Limite
29/10/2026
Appel d'offres public
Travaux d’entretien de la voirie communale (Drancy)
<= 6 400 000 €
Date Limite
03/11/2026
Appel d'offres public
Lot 6 : Entretien et réparations des engins spéciaux de propreté de voirie (marque MATHIEU)
Budget estimé
Budget non spécifié
Date Limite
28/10/2026
Autres consultations de SEM Drancy Demain
4 consultations ouvertes chez cet acheteur.
- Relance – Travaux de déconstruction et désamiantage du bâtiment B, cité Gaston ROULAUD, Drancy (93700), avec volet économie circulaire
- Marché de services d'installation, location et entretien de portes, fenêtres et panneaux métalliques de sécurité - SEM Drancy Demain (Drancy, 93700)
- Marché de services d'installation, location et entretien de portes, fenêtres et panneaux métalliques de sécurité – Drancy
Explorer par acheteur, secteur et localité
Comment ce marché est classé : secteur et codes CPV
Cette consultation est rattachée au secteur Travaux / BTP, à partir de l'avis, du résumé et des lots. Les codes CPV classent les prestations dans les avis officiels et servent à rapprocher ce marché d'autres appels d'offres comparables.
- Familles CPV du secteur
- CPV 43CPV 44CPV 45
- CPV détectés sur les lots
- 4511110045262660
Veille Semagora
Recevez les prochains appels d’offres Travaux / BTP
Semagora vous aide à filtrer les marchés publics dans le secteur Travaux / BTP, suivre les échéances et prioriser les consultations vraiment utiles pour votre activité. Après la création de votre profil, retrouvez cette page pour poursuivre votre recherche.