Souscription d’assurances construction pour la réhabilitation et la construction de l’UTEP de Bellepierre (tranche 1) – Lot 1 TRC/TRME/RCMO et Lot 2 garantie décennale
- Remise des offres
- Consultation clôturée
- Montant
- 725 000 €
- Estimé · HT
- Durée
- 60 mois
- Lots
- 2 lots
- Dépôt des offres
- marches.cinor.fr
- Plateforme de l’acheteur
- Publication
- Avis BOAMP
Le besoin
Le marché a pour objet la souscription de prestations d’assurance construction pour la tranche 1 de l’opération de réhabilitation et de construction de l’usine de potabilisation de Bellepierre : (1) Tous risques chantier (TRC), tous risques montage essais (TRME) et responsabilité civile du maître d’ouvrage (RCMO) pour la durée du chantier ; (2) Garantie décennale de l’ouvrage (durée 10 ans). Les prestations relatives à la tranche 2 feront l’objet d’une publication ultérieure (prévision 2030).
Lots (2)
Tous risques chantier (TRC) / Tous risques montage essais (TRME) / Responsabilité civile du maître d’ouvrage (RCMO)
Assurance Tous risques chantier (TRC), Tous risques montage essais (TRME) et responsabilité civile du maître d’ouvrage (RCMO) pour la durée du chantier (tranche 1).
Garantie décennale de l’ouvrage
Souscription d’une garantie décennale pour l’ouvrage (durée 10 ans) pour la tranche 1. L’assurance prend effet à la réception des travaux et expire en même temps que les garanties décennales des constructeurs.
L'acheteur
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE NORD REUNION
38 appels d'offres référencés sur les 12 derniers mois, dont 4 encore ouverts. Dernière publication : 15/10/2026.
Marchés attribués depuis 2024
- Marchés attribués
- 833
- Montant attribué
- 318,9 M €
- 202459,7 M € · 240 marchés
- 2025185,7 M € · 428 marchés
- 2026en cours73,5 M € · 165 marchés
- Services · 385
- Travaux · 309
- Fournitures · 139
Source : données essentielles de la commande publique (DECP), agrégées au niveau de l’organisme (SIREN).
Secteurs récurrents
- Maintenance17
- Collectivites / Services publics14
- Etudes / Ingenierie8
Territoires cités
- La Réunion4
Toute l’activité d’achat
Détail des marchés attribués, catégories d’achats et évolution sur trois ans sur la page de l’acheteur.
Répondre
Consultation clôturée depuis 68 jours.
Publication de l’avis
Début de la consultation
Dossier de consultation (DCE)
Complet et disponible sur Semagora
Disponible
Remise des offres
Dépôt sur marches.cinor.fr
Démarrage prévisionnel
Non communiqué dans l’avis
À venir
Pièces à fournir. Elles sont listées dans le règlement de consultation (RC) du dossier de consultation.
Avis officiel
Informations reprises de l'avis publié par l'acheteur. Les champs affichés dépendent de ce que la source rend disponible pour cette consultation.
- Source
- BOAMP
- Référence source
- 26-65163
- Avis publié sur
- www.boamp.fr
Objet du marché
4 éléments
- Intitulé
- PRESTATIONS D’ASSURANCE DANS LE CADRE DE LA REHABILITATION ET CONSTRUCTION DE L’UTEP DE BELLEPIERRE
- Description officielle
- Tous risques chantier (TRC) Tous risques montage essais ( TRME) Responsabilité du Maitre d’ouvrage ( RCMO) pour la durée du chantier. La prise d’effet du marché d’assurance est fixée à sa notification à l’assureur par le pouvoir adjudicateur ou son représentant le cas échéant. Date prévisionnelle de notification du marché : 1er Octobre 2026. Pour information, les opérations de déchargement sur le site du chantier des matériaux, matériels et équipements destinés à être incorporés à l’ouvrage sont prévues pour juillet 2026 Les garanties se terminent à la réception ou première mise en service industrielle, ou première mise en exploitation. Soit date prévisionnelle de réception fixée au 01/06/2028 Garanties durant la période de maintenance : Elles s’appliquent pour une durée de 12 mois à la prise d’effet de l’expiration de la garantie durant les travaux. Prorogation de garantie : Il est expressément convenu, que dans le cas où la durée des travaux dépasserait la date prévisionnelle de réception des ouvrages prévue, le pouvoir adjudicateur informera l’assureur avant la date d’expiration du contrat. Les garanties seront automatiquement prorogées et ne feront pas l’objet d’une surprime.
- Acheteur
- COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE NORD REUNION
- Lieu d’exécution
- Département 974
Procédure
9 éléments
- Nature
- Avis de marché
- Famille
- Marchés européens
- Procédure
- Procédure Ouverte
- Type de marché
- Services
- Descripteurs
- Assurance, Prestations de services
- CPV principal
- 66510000
- CPV complémentaires
- 66510000, 66515000
- Critères d’attribution
- environnementaux
- Langue de l’avis
- FRA
Calendrier et montant
6 éléments
- Publication
- Date limite
- Heure limite
- 12 h 00
- Durée
- 60 mois
- Fin de diffusion
- Montant ou plafond
- 725 000 EUR
Lots
1 élément
- LOT-0001
- Tous risques chantier (TRC/TRME/RCMO) · Tous risques chantier (TRC) Tous risques montage essais ( TRME) Responsabilité du Maitre d’ouvrage ( RCMO) pour la durée du chantier. La prise d’effet du marché d’assurance est fixée à sa notification à l’assureur par le pouvoir adjudicateur ou son représentant le cas échéant. Date prévisionnelle de notification du marché : 1er Octobre 2026. Pour information, les opérations de déchargement sur le site du chantier des matériaux, matériels et équipements destinés à être incorporés à l’ouvrage sont prévues pour juillet 2026 Les garanties se terminent à la réception ou première mise en service industrielle, ou première mise en exploitation. Soit date prévisionnelle de réception fixée au 01/06/2028 Garanties durant la période de maintenance : Elles s’appliquent pour une durée de 12 mois à la prise d’effet de l’expiration de la garantie durant les travaux. Prorogation de garantie : Il est expressément convenu, que dans le cas où la durée des travaux dépasserait la date prévisionnelle de réception des ouvrages prévue, le pouvoir adjudicateur informera l’assureur avant la date d’expiration du contrat. Les garanties seront automatiquement prorogées et ne feront pas l’objet d’une surprime. · CPV 66510000, 66515000 · Montant 255 000 EUR
Modalités et références
2 éléments
- Dépôt des offres
- marches.cinor.fr
- Départements de diffusion
- 974
Voies de recours
1 élément
- Recours
- Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de la Réunion, 27 rue Félix Guyon, CS 61107, 97404 Saint-Denis CEDEX. E-mail : greffe.ta-reunion@juradm.fr Tél. 02 62 92 43 60. URL : http://la-reunion.tribunal-administratif.fr Fax 02 62 92 43 62
Continuer la recherche
Marchés similaires ouverts · Travaux / BTP
Consultations d’autres acheteurs dans le même secteur, encore ouvertes à la réponse.
Appel d'offres public
CONSTRUCTION D’UN GYMNASE BIOCLIMATIQUE SUR LE CAMPUS DU TAMPON – LOT 6 : SERRURERIE / METALLERIE
>= 300 000 €
Date Limite
23/10/2026
Appel d'offres public
Maîtrise d'œuvre – Mission de maîtrise d'œuvre pour l'amélioration du site d'accueil du Pas de Bellecombe (Réunion)
<= 400 000 €
Date Limite
26/10/2026
Appel d'offres public
Réfection de la toiture du bâtiment principal de la DRE ONF Réunion: charpente, couverture et bardage
Budget estimé
Budget non spécifié
Date Limite
26/10/2026
Autres consultations de COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE NORD REUNION
4 consultations ouvertes chez cet acheteur.
- PRESTATION DE MAINTENANCES DES ESPACES VERTS ET MINERALISES DES ZONES D’INTERET COMMUNAUTAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA CINOR
- MARCHE PUBLIC DE TRANSPORT SCOLAIRE DE LA CINOR - LOTS A à E
- PRESTATION DE MAINTENANCES DES ESPACES VERTS ET MINERALISES DES ZONES D’INTERET COMMUNAUTAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA CINOR
Explorer par acheteur, secteur et localité
Secteurs proches
Localités proches
Comment ce marché est classé : secteur et codes CPV
Cette consultation est rattachée au secteur Travaux / BTP, à partir de l'avis, du résumé et des lots. Les codes CPV classent les prestations dans les avis officiels et servent à rapprocher ce marché d'autres appels d'offres comparables.
- Familles CPV du secteur
- CPV 43CPV 44CPV 45
- CPV détectés sur les lots
- 6651000066515000
Veille Semagora
Recevez les prochains appels d’offres Travaux / BTP
Semagora vous aide à filtrer les marchés publics dans le secteur Travaux / BTP, suivre les échéances et prioriser les consultations vraiment utiles pour votre activité. Après la création de votre profil, retrouvez cette page pour poursuivre votre recherche.