Construction d’une nouvelle bâche à la station de pompage de MOFFANS-ET-VACHERESSE

La présente consultation concerne la construction d'une nouvelle bâche pour la station de pompage d'eau potable à MOFFANS-ET-VACHERESSE (70). Le marché sera un marché de travaux. Début des travaux : Le Maître d'ouvrage (l'Acheteur) souhaite la mise en service de la nouvelle bâche, et donc la fin des travaux, pour l'automne 2026. Il souhaite donc un démarrage des travaux fin août, début septembre 2026. Délais d'exécution : Le délai d'exécution des travaux est fixé à 2 mois par le Maître d'ouvrage. Critères de sélection : Prix (60 %) - Valeur technique (40 %) Obtention du dossier de consultation Le Dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : www.pays-de-lure.fr - rubrique « Marchés Publics ». Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée. Transmission par voie électronique Les offres seront établies en euros. Les DCE peuvent être téléchargés à cette adresse : www.pays-de-lure.fr - rubrique « Marchés publics » Transmission par voie postale ou remise en mains propres La transmission par voie postale ou remise en main propre n'est pas acceptée. Renseignements complémentaires : Pour les renseignements d'ordre administratif : Communauté de Communes du Pays de Lure : Franck CUNAT Tél. : 03 84 89 00 30 - Fax : 03 84 89 00 31 Courriel : franck-cunat@pays-de-lure.fr Pour les renseignements d'ordre technique : BC2I : David DUJARDIN ou Vincent FAIVRE Tél. : 09 60 37 26 75 Courriel : contact@bc2i70.fr Voies de recours : Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Besançon : 30, rue Charles Nodier - 25 044 BESANCON Cedex 3 Téléphone : 03 81 82 60 00 - Fax : 03 81 82 60 01 - Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr http://besancon.tribunal-administratif.fr/ Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser au Greffe du Tribunal Administratif de Besançon, aux mêmes coordonnées ci-avant.